招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-01-24在采购与招标网发布 麻阳苗族自治县消防救援大队2023年营区升级维护改造项目合同公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 麻阳苗（略）消防救援大队（略）升级维护改造项目合同公告公告概要：公告信息：采购项目名称麻阳苗（略）消防救援大队（略）升级维护改造（略）采购单位麻阳苗（略）消防救援大（略）域麻阳苗（略）公告时间（略）年（略）月（略）日（略）:（略）联系人及联系方式：项目联系人（略）先生项目联系电话（略）采购单位麻阳苗（略）消防救援大队采购单位地（略）麻阳苗族自（略）号采购单（略）代理机构地（略）号（略）代理机构联系方式瞿先生（略）-（略）附件：附件1合同.pdf一、项目基本情况采购项目编号：HNYZ-（略）采购项目名称：麻阳苗（略）消防救援大队（略）升级维护改造项目二、项目废标流标的原因三、其他补充事宜采购合同编号：采购人（全称）：麻阳苗（略）消防救援大队（甲方（略）（乙方）为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民（略）采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。1.项目信息（1）采购项目名称：（略）升级维护改造项目（2）采购计划编号：HNYZ-（略）（3）项目内容：麻阳苗（略）消防救援大队，（略）升级维护改造项目：（略）大（略），篮球场灯，停车场雨棚建造，围墙翻新，中（略）外墙翻新，具体内容详（略）量（略）项目）承包范围：项目经理：。2.合同金额（1）合同金额小写：（略）.（略）大写：（略）（2）具体标的见附件。（3）合同价格形式：固定总价合同加固定单价。3.履行合同的时间、地点起始日期：（略）年1月（略）日，完成日期：（略）年2月7日。总日历天数：（略）天。地址：（略）4.付款：1、为保证合同正常运作及维护双方共同利益，本合同付款方式为合同签订后（略）预付款（略）%，项目完成通过甲方验收、结算审计完（略）项目款（略）%，剩余3%作为质保金一年后（略）。5.解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决，协商解决不成，提交怀化仲裁委员会解决（略）起诉；6.项目（略）变更说明：施工期间对合（略）项目，如需变更，双方就当协商一致签证变更协议，变更协议经双方确认后作为竣（略）顺延的依据。7：工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；（1（略）量变化及设计变更；（2）、不可抗力；（3）、甲方同意工期延误的其它情况；2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方（略）质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。3、甲方过错，造成停工、窝工等，每延误一天，应向乙方（略）违约金（略）。4、因乙方（略）质量达不到约定的标准，由乙方负责修理，工期不顺延。5、因乙方过错，致使工期延误，每延误一天向甲方（略）违约金（略）。6、甲乙双方都有过错，则互不追究工期责任，工期时间则按实际发生约定。8：质量保证及售后服务乙方提供免费两年的保修期（从验收合格之日起计算）。要求售后服务时应出示合同（略）量清单”原件在保修期内，如因甲方使用不当或人为因素造成损坏，由乙方负责维修，但收取适当的材料费和人工费9（略）施工安全保障1、施工期间，施工人员的安全由乙方负责；2、乙方应负责施工（略）的安全管理，防火、防盗、严格管理进入施工（略）人员，施工（略）内禁止一切火种，严禁在施工（略）内生火、吸烟等；3、乙方如在施工过程中，造成设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任；（略）.组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）本协议书（3）成交通知书（4）响应文件（5）政府采购合同格式条款及其附件（6）专用合同条款（7）通用合同条款（如果有）（8）标准、规范及有关技术文件，图纸（略）量清单或预算书（如果有）（9）其他合同文件。（略）.合同生效本合同自签订日生效。（略）.合同份数本合同一式（略）份，采购人执（略）份，供应商执（略）份，均具有同等法律效力。合同订立时间：（略）年1月（略）日合同订立地址：（略）表人：（略）：委托代理人：（略）：电话：传真：传真：开户银行：帐号：四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：麻阳苗（略）消防救援大队　　　　　地址：（略）　　　2.采购代理机（略）舟（略）公司　　　　　　　　　　　　地　址：（略）号（略）　　　　　　　　　　　　联系方式：瞿先生（略）-（略）　　　　　　　　　　　　3.项目联系方式项目联系人：（略）话：　　（略）　;